（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

　　原告小张因为生产需要◆★■■，在被告甲公司处定作了A设备，总价值148000元◆■★◆。双方签订书面合同约定保修期整机免费保修两年（自提货之日起），如果乙方工作人员误操作，保养不当造成损坏★■★，甲方收费维修◆◆◆。半年内出现质量问题乙方可无条件退货。提货前五日内乙方到甲方厂内◆■■■◆，按甲方生产标准验收合格后方可提货，乙方收货后对质量有异议的十五日内向甲方提出书面说明◆★■◆■，逾期视为无质量异议。小张于合同签订当天向甲公司支付了预付款，之后又在约定的期限内支付完毕剩余款项■◆■。设备在货款支付完毕的同时交付至小张处，并由甲公司工作人员安装调试。

　　《中华人民共和国民法典》第七百八十一条 承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以合理选择请求承揽人承担修理■◆★★◆★、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。

　　定作人可以依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条的规定，要求解除合同■★，但需要证明承揽人存在根本违约行为。也可以根据《中华人民共和国民法典》第七百八十一条规定，选择承揽人修理、重做◆■◆、减少报酬、赔偿损失等。

　　本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问。

　　但在后续的生产过程中，小张发现A设备存在质量问题，虽然过了质量异议期★◆，但仍在质保期间内，小张便通过微信向甲公司告知设备存在的问题★■■，要求其进行维修◆◆◆★★。经过维修后设备依然未能正常生产使用，小张要求与甲公司解除合同，退还已付定作款■◆，并要求甲公司支付违约金◆◆■。甲公司则称已经过了质量异议期◆★■◆■，且出现问题并非公司一方责任★■◆★，存在的质量问题其可以通过维修或者其他方式进行解决。双方未就纠纷解决达成一致意见，小张诉至法院◆◆■。

　　定作合同作为承揽合同的一种◆◆★，有别于一般的买卖合同◆■■★◆■，在定作合同履行的过程中需要定作人与承揽人全力配合★■◆■◆★，履行好自己的义务■◆◆★■★。作为定作人，要及时向承揽人表达自己的需求，明确标的物的规格，承揽人交付标的物后，及时履行验收义务，验收合格后及时履行付款义务。当发现标的物存在质量问题时及时联系承揽人并保存好证据■★★，积极解决问题。作为承揽人■★◆■★，要保质保量完成定作人的定作要求◆■，在约定期限内完成承揽工作并按时交付。当交付标的物出现瑕疵或者故障时■★◆■★，积极配合定作人进行检查维修◆★◆，做好售后服务，必要时对标的物进行更换或者退还款项。

　　法院经审理认为◆◆■，小张在设备质保期间内向被告甲公司微信提出存在质量问题◆◆◆★■，甲公司经过维修，未能有效解决问题且经司法鉴定确认设备无法正常运行，因原告购买设备的合同目的无法实现，其有权解除合同。但原告未按照合同约定在15天的异议期内向被告提出意见，设备露天存放于原告处已有半年◆■■■，现状无法视同于出厂时状态，原告在履行合同中亦存在一定疏忽■■◆。对于双方合同的解除，根据双方的过错程由甲公司承担70%的责任★■◆，由小张承担30%的责任■★■★■。

　　生产设备是企业生产过程中的重要资源和基础保障，质量问题关乎企业的发展与个人的切身利益，当企业的生产设备出现质量问题，无法与承揽人就定作合同的继续履行协商一致时，如何解决呢？

　　法条链接◆★★◆：《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：